Die Bedingungen für unsere Dienstleistungen.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge zwischen solar-fable (im Folgenden „Auftragnehmer") und dem Kunden (im Folgenden „Auftraggeber") über Bodenverlegungsarbeiten und damit verbundene Dienstleistungen.
Abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht anerkannt, es sei denn, der Auftragnehmer stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag kommt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder durch die Ausführung der Leistung zustande.
Die im Angebot genannten Preise sind gültig für den im Angebot angegebenen Zeitraum. Nach Ablauf dieser Frist behalten wir uns Preisanpassungen vor.
Der Umfang der zu erbringenden Leistungen ergibt sich aus dem schriftlichen Angebot bzw. der Auftragsbestätigung. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform.
Die angegebenen Preise verstehen sich als Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, sofern nicht anders angegeben.
Der Auftraggeber hat sicherzustellen, dass:
Die Zahlung erfolgt, sofern nicht anders vereinbart, wie folgt:
Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar.
Vereinbarte Termine werden nach bestem Bemühen eingehalten. Verzögerungen aufgrund von höherer Gewalt, Lieferschwierigkeiten bei Materialien oder anderen unvorhersehbaren Umständen berechtigen den Auftragnehmer zur entsprechenden Fristverlängerung.
Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab Abnahme der Leistung. Bei Mängeln hat der Auftraggeber zunächst Anspruch auf Nachbesserung.
Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Schäden durch unsachgemäße Nutzung, normale Abnutzung oder Einwirkungen, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat.
Der Auftragnehmer haftet für Schäden nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei leichter Fahrlässigkeit ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.
Das gelieferte Material bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftragnehmers.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.
Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist München, sofern der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
Stand: August 2026